Algemene voorwaarden 2026-2027

ALGEMENE VOORWAARDEN – JIPS MONTAGE
PROJECTEN
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• JIPS Montage projecten: De eenmanszaak/onderneming JIPS Montage projecten, gevestigd te
Maasbracht, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
KvK-nummer 94870217.
• Opdrachtgever: De natuurlijke persoon (consument) of rechtspersoon (bedrijf) die aan JIPS
Montage projecten een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van werkzaamheden of het
leveren van diensten en goederen.
• Overeenkomst: Elke overeenkomst die tussen JIPS Montage projecten en de Opdrachtgever tot
stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, evenals alle (voorbereidende) handelingen ter
voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
• Werkzaamheden: Alle door JIPS Montage projecten ten behoeve van de Opdrachtgever uit te
voeren montagewerken, dakwerken, zonnepaneleninstallaties, stuc- en kluswerken, tuinonderhoud,
thuisbatterij-installaties en andere diensten in de breedste zin van het woord.
Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en
overeenkomsten waarbij JIPS Montage projecten diensten of producten aanbiedt of levert.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en
schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van een zakelijke Opdrachtgever
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk
nietig zijn of vernietigd worden, blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing.
Artikel 3. Offertes en Totstandkoming van de Overeenkomst
1. Alle offertes en prijsopgaven van JIPS Montage projecten zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is vermeld.
2. Offertes zijn geldig voor de daarin genoemde termijn. Indien geen termijn is vermeld, is de offerte tot
30 dagen na dagtekening geldig.
3. De overeenkomst komt tot stand zodra de Opdrachtgever de offerte schriftelijk (of via
e-mail/WhatsApp) bevestigt, dan wel op het moment dat JIPS Montage projecten feitelijk start met de
uitvoering van de werkzaamheden met instemming van de Opdrachtgever. 4. Meerwerk (werkzaamheden die buiten de oorspronkelijke offerte vallen) zal vooraf met de
Opdrachtgever worden besproken en op basis van nacalculatie of een aanvullende prijsafspraak
worden gefactureerd.
Artikel 4. Annulering en Wijziging van de Opdracht
1. Indien de Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is JIPS
Montage projecten gerechtigd de reeds gemaakte kosten (waaronder de aanschaf van specifiek voor
de opdracht bestelde materialen en transportkosten) volledig aan de Opdrachtgever door te berekenen.
2. Bij annulering van de werkzaamheden door de Opdrachtgever binnen 48 uur voor de geplande start
van de werkzaamheden, is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 30% van het
overeengekomen arbeidssom/offertebedrag, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Het verplaatsen of uitstellen van een opdracht door de Opdrachtgever dient uiterlijk 48 uur van
tevoren schriftelijk te worden gemeld. Bij een latere melding heeft JIPS Montage projecten het recht om
eventuele gereserveerde tijd/uren in rekening te brengen.
Artikel 5. Uitvoering van de Werkzaamheden
1. JIPS Montage projecten zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig
de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, documenten en vergunningen die
noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de werkzaamheden, tijdig aan JIPS Montage projecten
worden verstrekt.
3. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de locatie waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd
(zoals daken, tuinen of binnenruimtes) tijdig, veilig en vrij toegankelijk is voor de medewerkers en
materialen van JIPS Montage projecten.
4. Indien de start of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de Opdrachtgever
verantwoordelijk is, komen de daaruit voortvloeiende kosten en schade voor rekening van de
Opdrachtgever.
5. Indien JIPS Montage projecten op de afgesproken dag/tijd niet kan starten met de werkzaamheden,
of de werkzaamheden moet onderbreken/uitstellen omdat voorbereidende werkzaamheden door
derden (zoals andere aannemers, installateurs of de Opdrachtgever zelf) niet of niet tijdig zijn afgerond,
is JIPS Montage projecten gerechtigd de gereserveerde uren (wachttijd) en eventuele extra reiskosten
als meerprijs aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
Artikel 6. Opschorting bij Slechte Weersomstandigheden
1. JIPS Montage projecten heeft het recht om de uitvoering van buitenwerkzaamheden (zoals
dakreparaties, zinkwerk, zonnepanelenmontage en tuinwerken) op te schorten indien de
weersomstandigheden (zoals zware regen, storm, vorst of extreme hitte) een veilige of kwalitatieve
uitvoering onmogelijk maken. 2. Een dergelijke opschorting geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding
van de overeenkomst.
Artikel 7. Prijzen en Betaling
1. Alle prijzen zijn vermeld in euro’s (€). Voor consumenten zijn prijzen inclusief btw, voor zakelijke
klanten worden prijzen exclusief btw vermeld, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2. JIPS Montage projecten is gerechtigd om bij opdrachten een aanbetaling te verlangen (bijvoorbeeld
voor de aanschaf van materialen zoals zonnepanelen, accu's of dakbedekking) alvorens met de
werkzaamheden te starten.
3. Facturen dienen te worden voldaan binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere
betalingstermijn is overeengekomen.
4. Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is deze direct in verzuim. JIPS Montage projecten heeft
vanaf dat moment het recht om de wettelijke (handels)rente en buitengerechtelijke incassokosten in
rekening te brengen. Daarnaast heeft JIPS Montage projecten het recht om eventuele verdere
werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door JIPS Montage projecten geleverde en nog te monteren materialen en goederen (zoals
zonnepanelen, thuisbatterijen, zinkwerk, stucmaterialen) blijven eigendom van JIPS Montage projecten
totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst volledig is nagekomen.
Artikel 9. Garantie en Reclamaties
1. JIPS Montage projecten hanteert de volgende garantietermijnen op het geleverde vakmanschap (de
uitgevoerde werkzaamheden):
• Op algemene montage- en reparatiewerkzaamheden wordt een garantie verleend van 2 jaar na
oplevering, mits schriftelijk uitdrukkelijk anders is overengekomen.
• Op een volledige dakrenovatie wordt een garantie verleend van 10 jaar op de waterdichtheid en
montage.
2. Voor alle geleverde materialen en apparatuur (zoals zonnepanelen, thuisbatterijen/accu's,
omvormers, dakbedekking en overige bouwmaterialen) geldt uitsluitend de garantie van de
desbetreffende leverancier of fabrikant. JIPS Montage projecten geeft zelf geen aanvullende
prestatie- of rendementsgaranties op deze apparatuur.
3. Indien de Opdrachtgever een geleverde thuisbatterij/accu gebruikt voor actieve handel op
energiemarkten (zoals de onbalansmarkt, dynamische energiecontracten of via automatische slimme
aansturingssoftware) waarbij het systeem meerdere keren per dag (ont)laadt, vallen de eventuele
versnelde prestatievermindering (degradatie) en het eventueel vroegtijdig verlopen van de maximale
laadcycli binnen de fabrieksgarantie volledig onder het risico van de Opdrachtgever. JIPS Montage
projecten is nimmer aansprakelijk voor het afwijzen van garantieclaims door de fabrikant wegens
intensief gebruik of het mislopen van verwachte handelsinkomsten. 4. Elke aanspraak op garantie vervalt te allen tijde onmiddellijk en volledig indien:
• Derden (andere bedrijven of de Opdrachtgever zelf) zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van JIPS Montage projecten wijzigingen, (softwarematige) aanpassingen of reparaties aan het door
JIPS Montage projecten gemaakte werk of geïnstalleerde systemen hebben uitgevoerd.
• De monitoring en/of het beheer van het geïnstalleerde systeem (zoals zonnepanelen, omvormers of
accu's) wordt overgedragen aan een ander bedrijf of een derde partij.
• Niet wordt voldaan aan de door de fabrikant gestelde randvoorwaarden, zoals een continue
werkende internetverbinding ten behoeve van monitoring, updates en storingsuitlezing.
5. De garantie vervalt eveneens indien gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, achterstallig
onderhoud door de Opdrachtgever, of storm- en waterschade door extreme weersomstandigheden.
6. De Opdrachtgever is verplicht het werk direct bij oplevering te inspecteren. Zichtbare gebreken
dienen binnen 7 dagen na oplevering schriftelijk te worden gemeld. Onzichtbare gebreken dienen
binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld.
Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. JIPS Montage projecten is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door een
aantoonbare toerekenbare tekortkoming (grove schuld of nalatigheid) in de nakoming van de
overeenkomst.
2. JIPS Montage projecten is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen (bijvoorbeeld door het tijdelijk niet of minder
functioneren van zonnepanelen of thuisbatterijen) of schade door bedrijfsstagnatie.
3. De totale aansprakelijkheid van JIPS Montage projecten is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat
door de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met
het eigen risico. Indien de verzekering niet uitkeert, is de aansprakelijkheid beperkt tot het
factuurbedrag van de desbetreffende opdracht.
4. JIPS Montage projecten is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in materialen die
door de Opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld.
Artikel 11. Overmacht
1. JIPS Montage projecten is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe
gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: extreme weersomstandigheden, stakingen, ziekte van
onmisbaar personeel, overheidsmaatregelen, transportvertragingen of leveringsproblemen bij
toeleveranciers.
Artikel 12. Toepasselijk recht en Geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij JIPS Montage projecten partij is, is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing. 2. Geschillen tussen JIPS Montage projecten en de Opdrachtgever worden in eerste instantie
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin JIPS Montage projecten gevestigd
is (Rechtbank Limburg), tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.